Bản án 58/2019/DS-ST — Tranh chấp hợp đồng thuê khoán tài sản

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Về thẩm quyền giải quyết vụ án:

Theo Điều 12 khoản 12.2 của Hợp đồng thi công cải tạo mặt bằng và mua bán đất san lấp giữa bà T và Cty V có thỏa thuận: Trường hợp phát sinh tranh chấp, Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai hoặc Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Nay bà T chọn Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, nơi cư trú của bà T để khởi kiện là phù hợp với thỏa thuận tại Điều 12 của hợp đồng và phù hợp với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự. Do đó, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp theo điểm a khoản 1 Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự.

Theo thông báo thụ lý vụ án và Quyết định đưa vụ án ra xét xử thì vụ án tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy bà T là cá nhân không có đăng ký kinh doanh, do đó, đây là tranh chấp về hợp đồng dân sự được quy định tại khoản 3 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về người tham gia tố tụng:

Nguyên đơn vắng mặt tại phiên tòa và có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt. Bị đơn Cty V đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt tại phiên tòa. Do đó, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt nguyên đơn và bị đơn là đúng với thủ tục được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự.

Xét yêu cầu hủy hợp đồng thi công cải tạo mặt bằng và mua bán đất san lấp số 02/2018/HĐTCCTMB-MBĐSL của nguyên đơn; Hội đồng xét xử thấy rằng: Ngày 25/08/2018, bà T và Cty V đã cùng nhau ký kết hợp đồng thi công cải tạo mặt bằng và mua bán đất san lấp với nội dung: Bà T giao cho Cty V nhận cải tạo mặt bằng 02 lô đất thuộc thửa số 61 và thửa số 51 tờ bản đồ số 3 tọa lạc tại ấp 6, xã Phước Minh, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai có tổng diện tích là 114.829,4 m2. Đối với đất dư trong quá trình cải tạo, bà T sẽ bán lại cho Cty V với đơn giá 17.000 đồng/m3. Thực hiện hợp đồng, Cty V đã đặt cọc cho bà T số tiền mua đất san lấp là 200.000.000 đồng. Tuy nhiên, sau đó phía Cty V đã không tiến hành công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng. Phía bà T đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Cty V vẫn không thực hiện cũng như không có thông tin gì về tiến độ công việc.

Ngày 20/8/2019 Tòa án đã tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ hai thửa đất số 51 và 61 tờ bản đồ số 3, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Kết quả xem xét thẩm định thể hiện hai thửa đất trên vẫn là đất đồi cỏ mọc tự nhiên, chưa được cải tạo, san lấp.

Như vậy, Cty V đã không thực hiện những công việc quy định tại Điều 1 của hợp đồng về nội dung thi công, cũng không có bất cứ thỏa thuận nào với bà T là đã vi phạm hợp đồng, đã tự đơn phương chấm dứt hợp đồng. Mặt khác, theo khoản 9.7 Điều 9 của Hợp đồng quy định “Bên A (bà T) được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bên B (Cty V) không thực hiện theo những vấn đề đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Như vậy, bà T yêu cầu hủy hợp đồng thi công cải tạo mặt bằng và mua bán đất san lấp số 02/2018/HĐTCCTMB-MBĐSL là có cơ sở, phù hợp với khoản 9.7 Điều 9 của hợp đồng, phù hợp với Điều 423 của Bộ luật dân sự. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận.

Xét yêu cầu về việc Cty V sẽ mất số tiền 200.000.000 đồng đã đặt cọc cho bà T, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Theo khoản 2 Điều 328 Bộ luật dân sự quy định: “...nếu bên đặt cọc từ chối giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận cọc..”

Theo khoản 6.2 Điều 6 của Hợp đồng thi công cải tạo mặt bằng và mua bán đất san lấp các bên có thỏa thuận: “Trong trường hợp bên B chậm trễ thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện không đúng những điều khoản trong hợp đồng này hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì khoản tiền đặt cọc sẽ thuộc về bên A”.

Như vậy, trong trường hợp này Cty V đã không thực hiện hợp đồng, đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, nên sẽ mất số tiền 200.000.000 đồng đã đặt cọc cho bà T. Do đó, yêu cầu của bà T là có cơ sở.

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử nghĩ cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, tuyên hủy hợp đồng thi công cải tạo mặt bằng và mua bán đất san lấp số 02/2018/HĐTCCTMB-MBĐSL ngày 25/8/2018 giữa bà T và Cty V. Số tiền 200.000.000 đồng Cty V đã đặt cọc cho bà T sẽ thuộc về bà T.

Về án phí dân sự sơ thẩm.

Do chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 10.000.000 đồng.

Nguyên đơn không phải chịu án phí, được hoàn lại án phí tạm nộp theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

- p dụng khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 39, Điều 147; điểm b khoản 2 Điều 227; Điều 228; Điều 271, Điều 273

luật tố tụng dân sự;

- p dụng các Điều 328, Điều 423 Bộ luật dân sự năm 2015;

- p dụng khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án;

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phạm Thị Kim T đối với bị đơn Công ty Cổ phần Hưng Long Vĩnh L.

- Hủy hợp đồng thi công cải tạo mặt bằng và mua bán đất san lấp số 02/2018/HĐTCCTMB-MBĐSL ký ngày 25/08/2018 giữa bà Phạm Thị Kim T với Công ty Cổ phần Hưng Long Vĩnh L

- Số tiền 200.000.000 đồng mà Công ty Cổ phần Hưng Long Vĩnh L đã đặt cọc cho bà Phạm Thị Kim T sẽ thuộc quyền sở hữu của bà T.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:

Công ty Cổ phần Hưng Long Vĩnh L phải chịu 10.000.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Bà Phạm Thị Kim T không phải chịu án phí, được hoàn lại tiền 3.000.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0000046 ngày 25/01/2019 của Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

3. Về quyền kháng cáo:

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.