Bản án 52/2024/DS-PT — Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

NỘI DUNG VỤ ÁN:

- Nguyên đơn ông Trần Đức Q trình bày: ngày 27/4/2021, ông Trần Đức Q ký với ông Chu Công B hợp đồng thi công xây dựng công trình phần nhân công để thi công công trình nhà ở của ông B tại phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương. Nội dung thi công là thực hiện thi công xây dựng, lắp đặt công trình theo đúng thiết kế được duyệt, được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật thể hiện tại Điều 3 của hợp đồng. Thời gian thi công là 135 ngày kể từ ngày 30/4/2021. Thời gian hoàn thiện kết thúc thi công công trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thẩm mỹ và bàn giao vào ngày 16/8/2021, giá trị hợp đồng là 481.770.000 đồng.

Quá trình thực hiện hợp đồng, ông B đã tạm ứng số tiền 219.000.000 đồng cho ông Q theo thoả thuận nhưng về sau ông B không thực hiện đúng việc thanh toán tiền thù lao, do đó ngày 15/11/2021, ông Q đã cho nhân công tạm dừng việc thi công. Đến ngày 22/11/2021, ông Q và ông B lập biên bản làm việc về việc thoả thuận thi công nhà theo hợp đồng, cụ thể:

- Ông B tạm ứng thêm cho ông Q số tiền 81.000.000 đồng, ông Q có trách nhiệm tăng cường thợ và nhân công thi công hoàn thiện phần mái, tô sơn nước, lát gạch nền, điện, nước…

- Từ nay đến ngày 30/11/2021, ông Q không cho thợ tiến hành thi công, đến ngày 1/12/2021 ông B được toàn quyền ngưng hợp đồng với ông Q vô điều kiện.

- Khi nào nhà hoàn thiện, ông B mới thanh toán phần còn lại theo hợp đồng đã ký và ông Q sẽ bàn giao nhà cho ông B vào ngày 25/12/2021.

Sau đó, ông Q tiếp tục cho nhân công xây dựng và hoàn thiện công trình nhưng khi tiến hành thì ông B lại không cung cấp vật tư đầy đủ cho nhân công làm việc. Ngoài ra, ông B còn tự ý thay đổi, sửa chữa kết cấu công trình không theo thiết kế ban đầu. Ông Q đã nhiều lần yêu cầu ông B chỉ thay đổi, sửa chữa khi có sự thoả thuận, thống nhất giữa hai bên. Khi đến thời gian bàn giao nhà, ông Q đã hoàn thiện gần như hoàn toàn công trình, chỉ còn phần sàn nhà là do ông B không tạo điều kiện cho ông Q thực hiện, cố tình kéo dài thời gian và trốn tránh nghĩa vụ thanh toán số tiền còn lại cho ông Q. Do đó, ông Q khởi kiện yêu cầu huỷ hợp đồng thi công xây dựng công trình phần nhân công ký ngày 27/4/2021 giữa ông Q và ông B. Buộc ông B phải thanh toán số tiền 181.770.000 đồng theo hợp đồng thi công xây dựng công trình phần nhân công ký ngày 27/4/2021.

Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên toà, ông Q xác định ông B đã trả tiền sơn nước 31.000.000 đồng, do đó ông Q chỉ yêu cầu ông B thanh toán số tiền 150.000.000 đồng.

Ngoài ra, sau khi ngưng thi công thì ông Q yêu cầu ông B cho ông Q nhận lại những vật dụng mà ông Q đã mang đến để phục vụ việc thi công nhưng ông B không đồng ý. Tại đơn khởi kiện bổ sung ngày 16/5/2022, ông Q yêu cầu ông B trả lại cho ông Q những dụng cụ sau đây: 02 máy trộn bê tông; 26 bộ giàn giáo; 01 máy tời nhan; 112 cây vuông; 05 cái xe rùa; 23 cây chống tăng; 01 thùng chứa đồ trị giá 60.450.000 đồng. Tuy nhiên, quá trình giải quyết và tại phiên toà, ông Q chỉ yêu cầu ông B thanh toán số tiền 42.000.000 đồng. Tổng số tiền ông Q yêu cầu ông B phải thanh toán là 192.000.000 đồng.

Chứng cứ nguyên đơn cung cấp: Hợp đồng thi công xây dựng công trình phần nhân công ký ngày 27/4/2021 giữa ông Q và ông B; Biên bản làm việc ngày 22/11/2021; 04 hoá đơn và phiếu giao hàng.

- Bị đơn ông Chu Công B trình bày: thống nhất với nguyên đơn về việc ký hợp đồng thi công xây dựng công trình phần nhân công ngày 27/4/2021 và biên bản làm việc ngày 22/11/2021. Thực hiện hợp đồng, ông B đã tạm ứng cho ông Q số tiền 300.000.000 đồng, số tiền còn lại 181.770.000 đồng ông B không thanh toán cho ông Q vì ông Q tự ý ngưng thi công, quá trình thi công xảy ra nhiều sai sót, không đảm bảo chất lượng công trình như đỗ đà kiềng bị cong, đổ cột lệch tâm với đà kiềng, cột bị túm đầu, cột không thẳng hàng; đổ sàn bê tông bị võng, 2 sàn đều bị thấm nhiều, đổ cầu thang bị sai độ cao, ban công đổ đầu cao đầu thấp, sàn bê tông của mái nhà đổ sai quy cách…Sau đó, ông B có phản ánh với ông Q và ông Q đã cho thợ khắc phục những sai sót trên. Từ ngày 18/11/2021 đến ngày 21/11/2021, ông Q không cho người đến làm việc và cũng không thông báo lý do tạm dừng. Đến ngày 22/11/2021, ông Q và ông B ký biên bản làm việc với nội dung như ông Q trình bày và cam kết giao nhà chậm nhất đến ngày 25/12/2021. Thực hiện theo thoả thuận, từ ngày 29/11/2021 đến ngày 11/12/2021, thợ vẫn đến làm nhưng chỉ có 02 - 03 người. Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021, không có ai đến làm. Do gần tết nên ông B phải tìm thợ để tiếp tục hoàn thiện những công việc đang dang dở. Đến ngày 22/02/2022, công trình còn những hạng mục chưa hoàn thiện như: Cầu thang, ban công, mái che sân thượng, đèn chiếu sáng, hệ thống thoát nước, khoảng hở của mái ngói và máng xối.

Trước yêu cầu khởi kiện của ông Q, ông B đồng ý hủy hợp đồng thi công xây dựng công trình phần nhân công ký ngày 27/4/2021 giữa ông B và ông Q. không đồng ý trả số tiền 181.770.000 đồng. Ngoài ra, ông B yêu cầu:

- Buộc ông Q phải khắc phục những sai sót kỹ thuật hoặc trả chi phí cho việc khắc phục những sai sót và mời bên thứ 3 đến giám định chất lượng công trình, mức độ hoàn thành công việc. Hoặc ông Q phải trả tiền công và phần chênh lệch do phải thi công phần việc còn lại.

- Buộc ông Q phải bồi thường số tiền mua vật tư phát sinh thêm khi đập bỏ công trình do ông Q làm sai. Chi phí thuê chỗ ở do chậm giao nhà, bồi thường tổn thất tinh thần do làm đảo lộn kế hoạch về nhà.

Tuy nhiên, quá trình tố tụng và tại phiên toà, ông B xác định những yêu cầu trên chỉ là ý kiến trình bày để ông Q biết những sai sót của mình, ông B không yêu cầu Toà án giải quyết và không có yêu cầu phản tố.

Đối với yêu cầu khởi kiện bổ sung của ông Q, ông B có ý kiến như sau: ông B xác định ông Q có đem những vật dụng này đến nhà ông B để thi công nhưng không biết chính xác số lượng có giống như ông Q trình bày hay không vì ông B không kiểm tra số lượng. Tuy nhiên, việc ông Q cho rằng ông Q cho người đến lấy vật dụng nhưng ông B không cho lấy là không có cơ sở. Hiện nay những vật dụng này không còn vì ông B đã bỏ ra bên ngoài khuôn viên của căn nhà do không phải là tài sản của gia đình. Do đó, ông B không đồng ý yêu cầu này của ông Q.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị Như N trình bày: Bà N là vợ ông B, bà N thống nhất lời trình bày và ý kiến của ông B. Do bận công việc nên bà N có đơn xin vắng mặt trong suốt quá trình giải quyết vụ án.

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 165/2023/DS-ST ngày 28/9/2023 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương đã quyết định như sau:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trần Đức Q đối với bị đơn ông Chu Công B về việc tranh chấp hợp đồng thi công.

Huỷ hợp đồng thi công xây dựng công trình phần nhân công ngày 27 tháng 4 năm 2021 giữa ông Trần Đức Q đối với ông Chu Công B.

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trần Đức Q đối với bị đơn ông Chu Công B về việc yêu cầu thanh toán số tiền 192.000.000 đồng (một trăm chín mươi hai triệu đồng).

Ngoài ra, bản án còn quyết định về chi phí tố tụng, nghĩa vụ thi hành án, án phí và quyền kháng cáo của các đương sự.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 11 tháng 10 năm 2023, nguyên đơn ông Trần Đức Q kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và kháng cáo; các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương phát biểu ý kiến:

Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự tại Tòa án cấp phúc thẩm.

Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử là phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn ông B đồng ý hỗ trợ cho ông Q 25.000.000 đồng tiền công cụ lao động bị mất. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử sửa án sơ thẩm, ghi nhận sự tự nguyện hỗ trợ của bị đơn ông B.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 48, khoản 2 Điều 308, Điều 309, Điều 313 Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn ông Trần Đức Q; sửa Bản án dân sự sơ thẩm số: 165/2023/DS-ST ngày 28/9/2023 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương như sau:

1.1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trần Đức Q đối với bị đơn ông Chu Công B về việc tranh chấp hợp đồng thi công.

Hủy hợp đồng thi công xây dựng công trình phần nhân công ngày 27 tháng 4 năm 2021 giữa ông Trần Đức Q đối với ông Chu Công B.

1.2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trần Đức Q đối với bị đơn ông Chu Công B về việc yêu cầu thanh toán số tiền 192.000.000 đồng (một trăm chín mươi hai triệu đồng).

1.3. Ghi nhận sự tự nguyện của bị đơn ông Chu Công B hỗ trợ cho ông Trần Đức Q 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng).

1.4. Án phí sơ thẩm: Ông Trần Đức Q phải chịu 9.600.000 đồng (chín triệu sáu trăm nghìn đồng), được khấu trừ số tiền 6.355.250 đồng tạm ứng án phí đã nộp tại Biên lai thu tiền số 0000900 ngày 18/01/2022 và Biên lai thu tiền số 0001273 ngày 16/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T, tỉnh Bình Dương. Ông Trần Đức Q còn phải nộp tiếp 3.244.750 (ba triệu hai trăm bốn mươi bốn nghìn bảy trăm năm mươi đồng).

2. Án phí phúc thẩm: Hoàn trả cho ông Trần Đức Q số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tại Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0000964 ngày 20/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T, tỉnh Bình Dương.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Bản án dân sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.