Bản án 413/2021/KDTM-PT — Tranh chấp về xây dựng

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo bản án sơ thẩm thì sự việc đươc tóm tắt như sau:

Theo đơn khởi kiện ngày 12/3/2018, tại bản tự khai, đại diện theo ủy

quyền của nguyên đơn trình bày:

Nguyên đơn và bị đơn có ký kết 03 hợp đồng xây dựng, cụ thể:

- Ngày 12/7/2013, ký kết hợp đồng xây dựng số 14/HĐXD 2013/TT-VH,

với nội dung: nguyên đơn sản xuất, chế tạo, lắp ráp cột kèo dầm thép và xây dựng mới tại hội trường địa chỉ 135 Hai Bà Trưng, phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị hợp đồng là 3.720.000.000 đồng, thời gian thi công 120 ngày. Nguyên đơn đã hoàn thành công trình, nhưng bị đơn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Để yêu cầu bị đơn thanh toán tiền thi công, nguyên đơn đã gửi văn bản yêu cầu trả nợ ngày 02/7/2014. Tuy nhiên đến ngày xét xử vụ án, bị đơn chưa thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho nguyên đơn.

- Ngày 14/8/2013, ký kết hợp đồng xây dựng số 10/HĐXD 2013/VH-TT,

với nội dung: nguyên đơn sản xuất, chế tạo, lắp ráp cột kèo dầm thép tại công trình Peper Lunch – 254 Điện Biên Phủ. Tổng giá trị hợp đồng là 742.500.000 đồng, thời gian thi công 21 ngày. Nguyên đơn đã hoàn thành công trình, nhưng bị đơn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Do vậy, nguyên đơn đã nhiều lần trực tiếp ( không lập thành văn bản) yêu cầu thanh toán tiền thi công, nhưng bị đơn không thực hiện.

- Ngày 16/8/2013, ký kết hợp đồng xây dựng số 09/HĐXD 2013/ VH-TT,

với nội dung: nguyên đơn xây dựng, lắp ráp bản hiệu và cầu thang sắt tại công trình NYDC –số 09-11-03 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị hợp đồng là 220.000.000 đồng, thời gian thi công 16 ngày. Nguyên đơn đã hoàn thành công trình, nhưng bị đơn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Do vậy, nguyên đơn đã nhiều lần trực tiếp (không lập thành văn bản) yêu cầu thanh toán tiền thi công, nhưng bị đơn không thực hiện.

Như vậy, tổng số nợ phát sinh từ 3 hợp đồng nêu trên là 4.682.000.000

đồng. Do vi phạm nghĩa vụ thanh toán, nên bị đơn phải chịu phạt tiền lãi là:

4.682.000.000 đồng x 1%/tháng x 52 tháng = 2.439.000.000 đồng.

Nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải thanh toán tiền nợ gốc và lãi là

7.120.150.000 đồng làm một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Tại phiên tòa, đại diện nguyên đơn trình bày: nguyên đơn xác nhận có nhận

được bản Báo cáo kiểm định chất lượng công trình xây dựng số 339/BCKĐ-14

ngày 31/7/2014 về việc kiểm định chất lượng và khối lượng kết cấu thép đã xây

dựng tại công trình Hội trường địa chỉ 135 Hai Bà Trưng, phường Đakao, Quận

1, Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên đơn thừa nhận nội dung của bản kiểm định,

các nội dung chưa hoàn thành được nêu là do nguyên đơn muốn gây áp lực để bị

đơn thanh toán tiền thi công. Nguyên đơn đã thi công hoàn thành tất cả các nội

dung được nêu trong Báo cáo kiểm định.

Nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải thanh toán tiền lãi như sau:

Đối với hợp đồng số 14: 3.720.000.000 đồng x 20%/năm x 84 tháng (từ

12/11/2013 đến 12/11/2020) = 5.208.000.000 đồng.

Đối với hợp đồng số 10: 742.500.000 đồng x 20%/năm x 90 tháng (từ

6/9/2013 đến 12/11/2020) = 1.113.750.000 đồng.

Đối với hợp đồng số 09: 220.000.000 đồng x 20%/năm x 90 tháng (từ

3/9/2013 đến 12/11/2020) = 330.000.000 đồng.

Tổng cộng tiền nợ vốn và lãi là: 11.334.250.000 đồng.

Bị đơn trình bày: Bị đơn và nguyên đơn có ký kết hợp đồng xây dựng số

14/HĐXD 2013/TT-VH, với nội dung: nguyên đơn sản xuất, chế tạo, lắp ráp cột

kèo dầm thép và xây dựng mới tại hội trường hai – địa chỉ 135 Hai Bà Trưng,

phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị hợp đồng là

1.572.947.589 đồng. Tuy nhiên khi thi công, chủ đầu tư yêu cầu thay đổi bản vẽ

thiết kế thi công, bỏ phần thi công tầng lửng của công trình nên khối lượng thực

tế giảm xuống còn 1.233.737.635 đồng.

Trong quá trình thi công, nguyên đơn thi công chậm không đảm bảo tiến

độ và chất lượng. Bị đơn và chủ đầu tư nhiều lần nhắc nhở và đã có văn bản

đình chỉ thi công. Để bảo đảm chất lượng, bị đơn yêu cầu đơn vị độc lập kiểm

định chất lượng và khối lượng thi công. Tổng khối lượng nguyên đơn đã thi

công là 847.623.106 đồng.

Tại phiên tòa: bị đơn vắng mặt.

Tại bản án số số 77/2020/KDTM-ST ngày 17/11/2020 của Tòa án nhân

dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn Công ty TNHH sản xuất

chế tạo cơ khí xây dựng thương mại dịch vụ Vinh Hoa: Buộc bị đơn Công ty

TNHH cơ khí xây dựng Thiên Tuấn phải thanh toán tiền thi công và lãi chậm thanh toán phát sinh từ hợp đồng số 14/HĐXD 2013/TT-VH ngày 12/7/2013 là 8.308.000.000 đồng ( tám tỷ ba trăm lẻ tám triệu đồng).

2. Không chấp yêu cầu của nguyên đơn Công ty TNHH sản xuất chế tạo

cơ khí xây dựng thương mại dịch vụ Vinh Hoa về việc yêu cầu Công ty TNHH cơ khí xây dựng Thiên Tuấn thanh toán tiền thi công và tiền lãi chậm thanh toán là 3.026.000.000 đồng (ba tỷ không trăm hai mươi sáu triệu đồng) phát sinh từ hợp đồng xây dựng số 10/HĐXD 2013/VH-TT ngày 14/8/2013 và hợp đồng xây dựng số 9/HĐXD 2013/TT-VH ngày 16/8/2013.

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các

đương sự.

Ngày 15/12/2020, bị đơn Công ty TNHH cơ khí xây dựng Thiên Tuấn

kháng cáo toàn bộ bản án số 77/2020/KDTM-ST ngày 17/11/2020 của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Tại phiên Toà phúc thẩm:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - đại diện bị đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ

thẩm, đề nghị không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn hoặc hủy bản án sơ thẩm với lý do:

- Căn cứ biên bản làm việc ngày 07/6/2014, ông Phan Công Hòa – Đại

diện theo pháp luật của nguyên đơn xác nhận có nhận chuyển khoản của Công ty Thiên Tuấn 900.000.000 đồng và tiền mặt là 337.400.000 đồng. Sau khi cấn trừ tiền Công ty Thiên Tuấn mượn Công ty Vinh Hoa và tiền lãi vay tổng cộng 230.000.000 đồng, số tiền mà Công ty Thiên Tuấn tạm ứng cho Công ty Vinh Hoa của công trình 135 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh là 1.000.700.000 đồng.

- Căn cứ Biên bản xác nhận khối lượng thực tế tại Công trình (không ghi

cụ thể ngày, tháng, năm) do ông Phan Công Hòa ký thì khối lượng thực tế nguyên đơn thi công tại công trình 135 Hai Bà Trưng, Quận 1 là 38.535.99kg x 21.500 đồng = 824.610.734 đồng, tiền sơn 600 đồng/kg x 38.353.99 kg = 23.012.392 đồng, tổng cộng 847.623.106 đồng. Như vậy giá trị thực tế Công ty Vinh Hoa thực hiện chỉ có 847.623.106 đồng, Công ty Thiên Tuấn đã tạm ứng 1.000.700.000 đồng, nên yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc bị đơn thanh toán 3.720.000.000 đồng đối với Hợp đồng số 14/HĐXD 2013/TT-VH ngày 12/7/2013 là không có căn cứ.

- Báo cáo kiểm định chất lượng công trình xây dựng của Công ty Cổ phần

kiểm định xây dựng quốc tế (ICCI) là do bị đơn Công ty Thiên Tuấn yêu cầu

thực hiện. Các sai sót của công trình theo kiến nghị của ICCI thực tế nguyên đơn

chưa khắc phục, thực hiện.

Ông Quản Đức Nguyên (tên khác Quản Thanh Tùng) – đại diện theo ủy

quyền của nguyên đơn xác nhận bị đơn đã tạm ứng cho nguyên đơn

1.000.700.000 đồng, do nguyên đơn và bị đơn ký kết nhiều Hợp đồng khác nhau

nên khi nhận chuyển khoản nguyên đơn không biết bị đơn tạm ứng cho công

trình nào. Tuy nhiên, căn cứ Báo cáo Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

thì nguyên đơn đã hoàn thành xong công trình tại 135 Hai Bà Trưng, Quận 1,

Thành phố Hồ Chí Minh, còn một vài chi tiết như thiếu bu lông hoặc bu lông bắt

vít không chặt là do nguyên đơn cố tình không thực hiện để bắt bị đơn phải

thanh toán tiền thi công. Sau khi có báo cáo kiểm định thì nguyên đơn đã hoàn

thành các việc thiếu sót và hiện nay công trình đã được đưa vào sử dụng.

Do bị đơn đã tạm ứng 1.000.700.000 đồng nên nguyên đơn yêu cầu bị đơn

thanh toán số tiền 3.720.000.000 đồng - 1.000.700.000 đồng = 2.719.300.000

đồng và lãi suất 20%/tháng tính trên 2.719.300.000 đồng, từ từ 12/11/2013 đến

12/11/2020.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Đề nghị cấp phúc

thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì bị đơn đã tạm ứng nhiều

hơn giá trị thực tế công trình nguyên đơn đã thi công hoặc hủy bản án sơ thẩm

do tại Đơn khởi kiện ngày 22/3/2018, nguyên đơn yêu cầu bị đơn thanh toán tiền

nợ và lãi của 3 hợp đồng thi công là 7.120.150.000 đồng nhưng cấp sơ thẩm

chấp nhận số tiền gốc và lãi của Hợp đồng số 14/HĐXD 2013/TT-VH ngày

12/7/2013 là 8.308.000.000 đồng, như vậy cấp sơ thẩm xét xử vượt quá yêu cầu

khởi kiện của nguyên đơn.

Đại diện viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên

tòa phát biểu:

Từ khi thụ lý vụ án cho đến khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, thẩm

phán thực hiện đúng quy định pháp luật. Và tại phiên tòa, hội đồng xét xử và các

đương sự thực hiện đúng theo trình tự quy định của pháp luật.

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị

đơn, y án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại

phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng, tranh luận tại phiên tòa và ý kiến phát

biểu của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định:

Vinh Hoa ủy quyền cho ông Quản Đức Nguyên (tên khác Quản Thanh Tùng)

theo Giấy ủy quyền ngày 12/3/2018 là phù hợp với Điều 85 Bộ luật tố tụng dân

sự năm 2015.

nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Vinh Hoa về số tiền nợ Hợp đồng số 14/HĐXD 2013/TT-VH ngày 12/7/2013 và tiền lãi.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn xuất trình các chứng cứ mới như Biên

bản xác nhận khối lượng thực tế tại công trình 135 Hai Bà Trưng (không ghi cụ thể ngày, tháng, năm nhưng nguyên đơn và bị đơn đều xác nhận biên bản này có trước Báo cáo Kiểm định chất lượng công trình xây dựng), Biên bản xác nhận khối lượng thực tế đã thi công ngày 07/6/2014, Các phiếu ủy nhiệm chi và Bảng sao kê giao dịch ngày 05/3/2021 của Ngân hàng TMCP Á Châu về nội dung các giao dịch của Công ty Thiên Tuấn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 để xác định Công ty Thiên Tuấn đã chuyển khoản 900.000.000 đồng và chi 337.400.000 đồng tiền mặt cho Công ty Vinh Hoa. Sau khi cấn trừ tiền Công ty Thiên Tuấn mượn Công ty Vinh Hoa và tiền lãi vay tổng cộng 230.000.000 đồng, số tiền mà Công ty Thiên Tuấn tạm ứng cho Công ty Vinh Hoa của công trình 135 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh là 1.000.700.000 đồng. Tuy nhiên, do chủ đầu tư yêu cầu thay đổi bản vẽ thiết kế thi công, bỏ phần thi công tầng lửng của công trình nên giá trị thực tế công trình nguyên đơn thực hiện chỉ có 847.623.106 đồng theo Biên bản xác nhận khối lượng thực tế tại công trình và Bảng giá mà Công ty Vinh Hoa đưa ra khi ký kết hợp đồng.

Ngược lại, nguyên đơn xác nhận bị đơn đã tạm ứng 1.000.700.000 đồng

cho Công trình 135 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh nhưng căn cứ Báo cáo Kiểm định chất lượng công trình xây dựng thì nguyên đơn đã hoàn thành xong công trình tại 135 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, còn một vài chi tiết như thiếu bu lông hoặc bu lông bắt vít không chặt là do nguyên đơn cố tình không thực hiện để bắt bị đơn phải thanh toán tiền thi công. Sau khi có báo cáo kiểm định thì nguyên đơn đã hoàn thành các việc thiếu sót và hiện nay công trình đã được đưa vào sử dụng.

Xét thấy, tại phiên tòa phúc thẩm Công ty Thiên Tuấn có xuất trình các

chứng cứ nêu trên và các đương sự có lời khai mâu thuẫn với nhau về việc thực hiện công trình 135 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh theo Hợp đồng số 14/HĐXD 2013/TT-VH ngày 12/7/2013, về khối lượng công trình, có việc thay đổi bản vẽ bỏ phần thi công tầng lửng hay không và giá trị Hợp đồng thi công mà Công ty Vinh Hoa đã thực hiện.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn cho rằng đã khắc phục các sai sót

nêu trong phần kiến nghị, nhưng bị đơn khẳng định nguyên đơn chưa thực hiện, hoàn tất các công việc trong Báo cáo kiểm định kiến nghị. Do vậy, xét thấy cần phải hủy một phần bản án sơ thẩm chuyển về tòa án cấp sơ thẩm để thu thập thêm chứng cứ và cho hai bên đương sự đối chất với nhau để làm rõ khối lượng và giá trị công trình mà Công ty Vinh Hoa đã thực hiện

tính lãi chậm trả và lãi chậm trả trong giai đoạn thi hành án thì phải căn cứ Điều 306 Luật Thương mại để tính lãi mới đúng theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thiên Tuấn là có cơ sở chấp nhận nên hủy

một phần bản án sơ thẩm số 77/2020/KDTM-ST ngày 17/11/2020 của Tòa án

nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa

án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh để thu thập thêm chứng cứ

về việc tranh chấp Hợp đồng số 14/HĐXD 2013/TT-VH ngày 12/7/2013 giữa

Công ty Vinh Hoa và Công ty Thiên Tuấn.

thẩm nên cấp sơ thẩm không có lỗi.

kháng nghị nên giữ nguyên án sơ thẩm.

Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thiên Tuấn thanh toán cho Công ty TNHH

Sản xuất Chế tạo Cơ khí Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vinh Hoa tiền nợ gốc

và lãi là 8.308.000.000 đồng của Hợp đồng số 14/HĐXD 2013/TT-VH ngày

12/7/2013 sẽ được giải quyết lại.

TNHH Cơ khí Xây dựng Thiên Tuấn không phải chịu án phí phúc thẩm nên

được hoàn lại 2.000.000 đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 3 Điều 308; Điều 310; Điều 313 Bộ luật tố tụng dân sự năm

2015;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy

bán thường vụ Quốc hội.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thiên

Tuấn .

2. Hủy một phần bản án sơ thẩm số 77/2020/KDTM-ST ngày 17/11/2020

của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, giữa: Công ty

TNHH Sản xuất Chế tạo Cơ khí Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vinh Hoa và bị

đơn Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thiên Tuấn về yêu cầu khởi kiện của

Công ty TNHH Sản xuất Chế tạo Cơ khí Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vinh

Hoa buộc Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thiên Tuấn thanh toán cho Công ty

TNHH Sản xuất Chế tạo Cơ khí Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vinh Hoa tiền

nợ gốc và lãi là 8.308.000.000 đồng của Hợp đồng số 14/HĐXD 2013/TT-VH

ngày 12/7/2013.

3. Những phần khác trong Quyết định của bản án sơ thẩm số

77/2020/KDTM-ST ngày 17/11/2020 của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành

phố Hồ Chí Minh có hiệu lực pháp luật thi hành

4. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ

Chí Minh giải quyết lại theo thủ tục chung.

5 Về án phí

- Án phí sơ thẩm về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc

Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thiên Tuấn thanh toán cho Công ty TNHH Sản xuất Chế tạo Cơ khí Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vinh Hoa tiền nợ gốc và lãi là 8.308.000.000 đồng của Hợp đồng số 14/HĐXD 2013/TT-VH ngày 12/7/2013 sẽ được giải quyết lại.

- Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm:

Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thiên Tuấn không phải chịu, được hoàn

lại 2.000.000 (hai triệu) đồng theo biên lai thu số AA/2019/0027658 ngày 16/12/2020 của Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

CÁC THẨM PHÁN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Nơi nhận:

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- TAND Tối cao;

- TAND cấp cao TP.HCM;

- VKSND cấp cao TP.HCM;

- VKSND TP.HCM;

- TAND Q.Gò Vấp;

- Chi cục THADS Q.Gò Vấp;

- Các đương sự;

- Lưu

Nguyễn Thị Trinh HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

CÁC THẨM PHÁN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Nơi nhận:

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- TAND Tối cao;

- TAND cấp cao TP.HCM;

- VKSND cấp cao TP.HCM;

- VKSND TP.HCM;

- TAND Q.Tân Bình;

- Chi cục THADS Q.Tân Bình;

- Các đương sự;

- Lưu

Nguyễn Thị Trinh HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

CÁC THẨM PHÁN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA